1.1. Настоящий Договор (далее — Договор) определяет условия выполнения работ по созданию Дизайн-макета Закрытым акционерным обществом «Глобал Маркетинг», далее именуемым «Исполнитель», и в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса является адресованным всем Заказчикам предложением делать оферты, т.е. предложения о заключении Договора на выполнении Исполнителем работ по изготовлению Дизайн-макета на изложенных в Договоре условиях.
При совместном упоминании по тексту Договора Исполнитель и Заказчик также именуются «Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона».
1.2. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента получения от Заказчика письменного подтверждения заказа на изготовление Дизайн-макета либо, в случае отсутствия такого подтверждения, с момента оплаты Заказчиком соответствующего заказа. Письменным подтверждением заказа считается сообщение, полученное от Заказчика по факсу, электронной почте либо другим способом, и содержащее явно выраженное намерение Заказчика считать себя заключившим с Исполнителем договор на изготовление Дизайн – макета. Действия, подтверждающие заказ, означают, что Заказчик принимает полностью и безоговорочно все условия Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Дизайн-макета (далее «Макет») в соответствии с требованиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Требования к готовому Макету, а также сроки и порядок его изготовления излагаются Заказчиком в поле «Описание заказа» соответствующего раздела Сайта, либо направляются им в адрес Исполнителя в письменном виде по электронной почте, по факсу либо иным способом, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора,
2.2. Приемка работ подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи работ, если письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное.
2. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Изготовить в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в порядке, предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, и представить для утверждения Заказчику варианты Макета в количестве и в срок, согласованные Сторонами.
3.1.2. Согласовать и утвердить с Заказчиком возникающие дополнительные расходы, связанные с изготовлением Макета, в случае изменения Заказчиком первоначально оговоренного задания.
3.1.3. Передать заказчику в электронном виде (на CD-диске или в качестве файла, отправленного на указанный Заказчиком адрес электронной почты) подготовленный к дальнейшему использованию и утвержденный Заказчиком один вариант доработанного Макета.
3.1.4. Передать права на использование изготовленного в соответствии с настоящим договором Макета Заказчику в момент передачи ему самого Макета.
3.1.5. Обеспечить конфиденциальность всей информации о деятельности Заказчика, ставшей известной Исполнителю при исполнении настоящего договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. По собственному усмотрению выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в случае отсутствия прямых указаний Заказчика, изложенных им при размещении заказа.
3.2.2 . В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (в том числе оплаты штрафных санкций) с предварительным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
3.2.3. Требовать оплаты дополнительных работ, связанных с внесением дополнений и/или правок в Макет, носящих технический характер и возникающих по вине Заказчика, а также приводящих к отступлению от первоначально изложенных Заказчиком требований.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для разработки Макета, включая информацию о рекламируемом товаре или услуге в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности Закона «О рекламе».
3.3.2. Принимать решения об утверждении либо отказе от утверждения представленных Исполнителем в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора эскизов Макета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем указанных эскизов.
3.3.3. Принять и утвердить один вариант Макета для окончательной его доработки в соответствии с требованиями, изложенными при размещении заказа.
3.3.4. Оплатить Исполнителю согласованные Сторонами дополнительные расходы.
3.3.5. Оплатить работы Исполнителя в порядке, размерах и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.6. Утвердить окончательный вариант макета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получить дополнительный вариант эскиза Макета, если предоставленные Исполнителем варианты его не устраивают в соответствии с п. 6.3.
3.4.2. Просить внесения изменений в предоставленные Исполнителем эскизы Макета, не приводящие к серьезным отступлениям в дизайне от ранее согласованного эскиза.
3.4.3. Просить внесения незначительных изменений в готовый Макет, связанных с заменой текстовой информации, иллюстративных материалов, не приводящие к изменению дизайна утвержденного Макета.
4. Оплата работ
4.1. Расценки на выполнение работ Исполнителем указываются в соответствующем разделе Сайта. Заказчик знакомится с ними самостоятельно. Считается, что Заказчик, размещая заказ на изготовление Дизайн-макета, с указанными расценками ознакомлен и согласен на их применение.
4.2. Стоимость работ Исполнителя и иные суммы к платежу по настоящему Договору выражены в рублях. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Перед началом работ «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» аванс в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости работ. По письменному соглашению Сторон допускается оплата работ Заказчиком наличными деньгами в момент передачи ему Макета в офисе Исполнителя, либо отсрочка/рассрочка платежа.
4.4. Оплата дополнительных расходов по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней с даты их согласования Сторонами.
4.5 . Сумма и порядок оплаты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора, являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 настоящего договора.
4.6. В случае отказа Заказчика от заказа после выполнения всех работ в соответствии с требованиями, изложенными при его размещении, с Заказчика удерживается сумма в размере 50% (Пятидесяти процентов) от общей стоимости работ.
5.1. Стороны считают конфиденциальной всю информацию, переданную или полученную в ходе исполнения настоящего Договора.
5.2. Стороны не имеют право разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6. Порядок сдачи-приемки
6.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем вариантов Макета принимает решение об утверждении одного из представленных вариантов, либо письменно (по электронной почте, по факсу или иным способом) согласовывает с Исполнителем необходимые дополнения и/или изменения в эскизе Макета. Дополнения и/или изменения в эскизе Макета не должны быть связаны с заменой рекламируемого товара, услуги или деятельности, первоначально указанными Заказчиком при размещении заказа на Сайте.
6.2. Если изменения и/или дополнения, которые вносятся Заказчиком в эскиз Макета, приводят к изменению первоначальных требований и условий, указанных им при размещении заказа, то Исполнитель вправе приостановить выполнение работы до момента согласования новых требований и порядка и сроков оплаты дополнительных работ (п. 2.1.2 Договора)
6.3. В случае, если Заказчика не устраивают предоставленные варианты разработанного Макета, после дополнительного обсуждения и уточнения задания, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику дополнительный вариант Макета.
6.4. Исполнитель передает Заказчику изготовленный и утвержденный Заказчиком Макет в электронном виде (на CD-диске или в виде вложенного файла, направленного на адрес электронной почты, указанный Заказчиком). В случае передачи Макета на CD-диске сторонами подписывается Акт приемки-передачи выполненных работ. В случае передачи Макета на адрес электронной почты он считается принятым Заказчиком, если в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления в его адрес соответствующего сообщения от Заказчика не поступило письменных замечаний в отношении указанного Макета.
6.5. Работы считаются принятыми, а право собственности на изготовленный Исполнителем Макет перешедшим от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи работ, либо, в случае передачи Макета Заказчику по электронной почте, по истечение трех рабочих дней с даты направления Макета на указанный им адрес электронной почты.
6.6. После принятия работ Заказчиком в соответствии с п. 6.5 Договора претензии в отношении качества Макета, а также его соответствия условиям Договора не принимаются.
7.1 . Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты расторжения договора. В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику авансовые платежи за вычетом 20% от стоимости Заказа в случае, если работа по заказу была начата. Кроме того, Заказчик обязуется возместить Исполнителю фактически понесенные расходы.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 4.4.- 4.5. настоящего Договора, Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ.
7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Исполнитель по письменному требованию Заказчика выплачивает заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ.
7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, сроки исполнения обязательств Исполнителя переносятся соответственно на срок задержки исполнения обязательств Заказчиком.
7.5. Ответственность за достоверность и содержание рекламной информации, размещаемой на Макете, в полной мере несет Заказчик. Исполнитель вправе отказать Заказчику в изготовлении макета, если предоставленные Заказчиком материалы нарушают требования законодательства Российской Федерации о рекламе, права авторов и иных владельцев исключительных прав, носят порнографический или иной непристойный характер, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих средств, наносящих вред здоровью; призывают к жестокому обращению с животными; нарушают права национальных и иных меньшинств; содержат призывы к насильственным действиям или иным образом нарушают действующее законодательство Российской Федерации.
7.6. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи работ он подписывается Исполнителем в одностороннем порядке, а работы считаются выполненными в полном объеме в соответствии с данным Договором и сданными в установленный им срок.
7.7. В случае нарушения п. 3.3.2. настоящего договора, исполнитель оставляет за собой право считать работы выполненными в полном объеме в соответствии с данным договором и сданными в срок, оговоренный данным договором, по истечении срока 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем эскизов Макета .
7.8. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с его исполнением, Стороны принимают все меры к их разрешению в претензионном порядке.
7.9. В случае невозможности разрешения указанных споров в претензионном порядке, они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения Заказчиком заказа на изготовление Дизайн-макета и выражения согласия с условиями Договора в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора.
8.3 . Заказчик обязуется самостоятельно знакомиться с условиями Договора. Размещая заказ на изготовление Макета, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями настоящего Договора, они ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8.4. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Письменная форма считается соблюденной, если Стороны обменялись сообщениями по электронной почте или по факсу.
Внимание! Представленный текст является образцом договора на разработку и изготовление дизайн макета. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Договор на оказание дизайнерских услуг.
Производство любого изделия невозможно без создания его дизайн макета. Поэтому дизайн макет считается самым важным аспектом при разработке любого вида продукции. В частности, успех рекламной продукции и отдача от нее в большой мере зависят от создания лаконичного и креативного дизайн макета сайта, визитки, буклета и т.д.
Общая композиция дизайн макета представляет собой объединение разных частей в единое целое, соответствующее идее заказчика. Обычно разработка и создание композиции ведется от общего к частному, в результате чего формируется целостный образ, элементы которого гармонируют вместе и не распадаются на отдельные части.
Разработкой и изготовлением дизайн макета может заниматься дизайнер, архитектор, проектировщик и другие специалисты, обладающие необходимыми знаниями. Взаимоотношения заказчика и исполнителя регулируются типовым образцом договора на разработку дизайн макета. Заключению соглашения сопутствует ряд мероприятий:
- заполнение заказчиком брифа исполнителя, где заказчик указывает свои требования и пожелания;
- написание заказчиком технического задания для исполнителя;
- согласование тех. задания, утверждение и подписание документа, после чего тех.задание становится неотъемлемой частью соглашения;
- другие мероприятия, в зависимости от обстоятельств конкретной сделки.
Определение терминов из договора на изготовление дизайн макета
Макет — предварительный вариант, образец будущей продукции.
Дизайн-макет — совокупность идей по оформлению продукции, выраженная в той или иной форме, с учетом технических и художественных характеристик, полученных от заказчика или предложенных исполнителем.
Основные условия договора на разработку и изготовление дизайн макета
Предмет договора
Предметом соглашения является обязанность исполнителя по разработке и изготовлению дизайн макета по заданию заказчика за вознаграждение, а также обязанность заказчика принять и оплатить работу исполнителя в порядке, установленном соглашением.
Исключительные права
Особенность договора на изготовление дизайн макета заключается в том, что результат работ по своей сути является интеллектуальной собственностью. Поэтому в договоре обязательно уточняется, кто будет владельцем исключительных прав на дизайн макет после его передачи заказчику.
Например, в документе может быть указано, что исполнитель передает заказчику в полном объеме исключительные права на результат работ.
Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется: разработать и изготовить дизайн макет; согласовать результат работ с заказчиком; передать дизайн макет заказчику в указанные в соглашении сроки.
Заказчик обязуется: передать исполнителю информацию, необходимую для разработки и изготовления дизайн макета; согласовать и принять результат работ; своевременно оплатить работу и издержки, возникшие у исполнителя при выполнении обязательств.
Срок договора
Срок договора устанавливается по соглашению сторон. В договоре можно указать и промежуточные сроки выполнения работ. При этом каждый этап должен фиксироваться оформлением Акта сдачи-приема работ.
Структура и содержание типового образца договора на разработку и изготовление дизайн макета
- Дата и место заключения договора.
- Наименование сторон.
- Предмет договора. Согласно договору, исполнитель обязуется по заданию заказчика разработать дизайн макет в установленный соглашением срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить исполнителю, обусловленную договором цену. Приводится перечень работ, которые обязуется выполнить исполнитель. Перчень может включать в себя — разработку концепции дизайна, создание эскизов промышленного дизайна, создание материалов, создание чертежей, создание прототипа (промышленного образца), 3D-моделирование и т.д. В этом же пункте уточняется, что исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания.
- Срок действий соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
- Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор на изготовление дизайн макета.
- Исключительные права. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Сроки выполнения работ. Указываются даты начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков выполнения задания.
- Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Порядок сдачи и приема работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Гарантия качества работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.
- Основания и порядок расторжения сделки. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Разрешение споров. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
- Форс-мажор. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
- Прочие условия.
- Список приложений.
- Адреса и реквизиты сторон.
- Подписи сторон.
Дополнительные документы к бланку договора на изготовление дизайн проекта
Заполнить и скачать шаблон договора можно на нашем сайте вместе с приложениями: