Договор на поставку в беларусь

Договор поставки (7). Страница 1 Договор поставки (7). Страница 2 Договор поставки (7). Страница 3 Договор поставки (7). Страница 4 Договор поставки (7). Страница 5

____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, приказа), с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________, действующего на основании (устава, доверенности, приказа), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в количестве, ассортименте и по ценам, согласно Спецификации (иной документ, например Счет-протокол согласования договорной цены) (Приложении N 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цель приобретения Товара — (для собственного потребления, оптовой торговли, иное) (указывается по требованию любой из сторон).

1.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать Товар является момент его вручения Покупателю или указанному Покупателем лицу по Товарной накладной (ТН) либо Товарно-транспортной накладной (ТТН).

1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара, определенного в соответствии с п.п. 1.3 Договора.

1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Покупателю.

1.6. Источник финансирования по настоящему договору — ___________ (собственные средства Заказчика, средства республиканского бюджета, кредит банка).

2. Цена Товара и порядок расчетов

2.1. Цена Договора определяется в Спецификации на дату заключения Договора.

2.2. Общей ценой настоящего Договора является общая сумма, на которую поставлен Товар в течение действия настоящего Договора в соответствии со всеми подписанными Сторонами Спецификациями к настоящему Договору и ТН (ТТН).

При этом, руководствуясь п. 2 ст. 394 и п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Республики Беларусь, стороны договариваются, что в случае изменения курса доллара США, установленного Национальным банком Республики Беларусь на момент оплаты Товара более чем на 5% по сравнению с курсом на день заключения настоящего Договора, то цена Товара и общая цена Договора будет увеличена пропорционально увеличению курса.

2.3. Оплата Товара по настоящему Договору производится на основании Спецификации. Цена договора устанавливается в белорусских рублях.

2.4. Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% цены Договора, не позднее ____________ банковских дней с момента подписания Спецификации на каждую отдельную партию, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение ___ (______) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствие с п.п. 2.4 Договора.

3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика (либо Покупателя).

3.3. Расходы за доставку Товара несет Поставщик (либо Покупатель).

3.4. Отгрузка Товара производится по ТН (ТТН), которые оформляются в установленном порядке с подписанием уполномоченными представителями Сторон.

3.5. Приемка Товара осуществляется по адресу ___________.

4. Качество Товара, гарантия, упаковка и маркировка

4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, качеству ранее предоставленных Покупателю образцов изделий и требованиям нормативно-технической документации, техническим условиям изготовителя.

4.2. Гарантия на Товар составляет ____________________ с момента передачи Покупателю Товара.

4.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, и маркировка должны соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать сохранность Товара, предохранять его от повреждений во время транспортировки и хранения и предохранять от атмосферных влияний.

4.4. Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке Товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

4.5. Если при приемке Товара по количеству и качеству будут выявлены недостача Товара или его ненадлежащее качество, то результаты приемки оформляются актом, составленным не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара, о чем незамедлительно письменно должен быть уведомлен Поставщик.

4.6. В случае нарушения Покупателем порядка приемки или составления акта и (или) отсутствия в акте сведений, установленных в Положении о приемке Товаров по количеству и качеству, а также нарушения сроков предъявления претензий, претензии не принимаются, и Товар считается поставленным без наличия несоответствий Договору, недостач, недостатков.

5. Ответственность и рассмотрение споров

5.1. В случае несвоевременной поставки Товара, согласно п. 3.1 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% стоимости несвоевременно поставленного Товара.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара согласно п. 2.4 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает убытки другой стороне.

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его исполнением, изменением, расторжением, разрешаются между Сторонами путем направления одной стороной претензии другой стороне. Претензия должна быть направлена заинтересованной стороной в письменном виде, заказным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения. Ответ на претензию должен быть дан отправителю не позднее десяти календарных дней с момента получения претензии получателем.

5.5. В случае недостижения согласия, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, акты государственных органов и органов местного управления и самоуправления, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответсвующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора.

6.2. Если любое из обстоятельств, указанных в п.п. 6.1 настоящего Договора, непосредственно повлекло неисполнение Стороной в срок, указанный в настоящем Договоре, своих обязательств, то срок исполнения данной Стороной своих обязательств по Договору отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства, а если обстоятельство будет существовать более трех месяцев, сторона, Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, будет вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения другой стороне возможных убытков (расходов).

7. Прочие условия

7.1. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

7.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.

7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному — для каждой стороны.

7.7. Приложениями к настоящему договору являются:

Приложение 1: Спецификация

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общая стоимость Товара, __________________ (_______________________) руб., в том числе НДС (___%) _________ (_______________________) руб.

Если вы планируется заниматься торговлей с Белоруссией, вам потребуется договор на экспорт в Белоруссию. Составить его можно самостоятельно или предоставить это профессионалам, которые учтут все нормы законодательства обоих государств к его оформлению.

Нюансы оформления договора

Считается, что договор поставки в Белоруссию аналогичен обычному договору купли-продажи с учетом валютных операций. Но это не совсем соответствует истине. Прежде всего, чаще его называют «контракт». Особенностью его считается необходимость регистрации в банке, в котором содержатся счета вашей компании. Процедура оплаты между сторонами, заключившими контракт, считается валютной операцией, даже если расчеты производятся в рублях. Поэтому регистрация договора происходит в валютном отделе финансового учреждения. Регистрация контракта в банке необходима для осуществления им контроля поставок и оплат по данному договору.

Если вы работаете с большими объемами, и сумма договора на экспорт в Белоруссию превышает 50 тыс. долларов, потребуется оформить паспорт сделки в банке. Причем здесь есть свои тонкости: паспорт нужно успеть оформить до того, как поступит предоплата (если вы работаете по таким условиям), иначе это будет нарушением валютного законодательства.

Как составляется договор поставки в Белоруссию

Основные пункты договора поставки в Белоруссию:
1. Предмет. Описывается, какая продукция экспортируется. Упоминается, что качество товара должно соответствовать нормативным документам РФ.
2. Порядок оплат. Указывается сумма контракта, прилагается спецификация с ценами на продукцию, указывается способ оплаты (предоплата, по факту, по реализации). Оплата происходит на счет экспортера, который также отмечается в договоре поставки на экспорт в Белоруссию.
3. Условия доставки. Указываются конкретные сроки, в которые экспортер гарантирует произвести поставку в Белоруссию. Отмечается, кто и как осуществляет перевозку.
4. Ответственность. Согласно закону, экспортер и принимающая сторона несут ответственность за несоблюдение своих обязанностей.
5. Разрешение спорных моментов. Стоит указать, чтобы все спорные моменты решались по законодательству РФ.
6. Период действия. Обычно, контракт начинает действовать после подписания до момента, когда все обязательства будут выполнены.

Мы помогаем составить договор на экспорт в Белоруссию с учетом всех формальностей и ваших индивидуальных условий и пожеланий. Нередко специфические обстоятельства требуют видоизменить контракт, внести дополнительные пункты, дополнить или расширить существующие. В этом помогут наши профессионалы, которые знакомы с законодательством обеих стран и обладают должным опытом в этой сфере.

После составления, договор экспорта в Белоруссию потребуется подписать и поставить печати. Нельзя забывать и о реквизитах:

  • наименование;
  • юридический адрес;
  • генеральный директор.

Правильное оформление экспорта в Белоруссию, так как его копию потребуется предъявить на пункте таможенного контроля и в налоговой. Если в договоре обнаружатся несоответствия или ошибки, процесс экспорта приостановится и повлечет непредвиденные расходы компании.

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в целях реализации взаимных обязательств по поставкам товаров в соответствии с межправительственными соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках общего экономического пространства

согласились о следующем:

Стороны принимают Условия поставок товаров между предприятиями и организациями Сторон, как они определены в приложении к настоящему Соглашению.

Стороны вводят в действие упомянутые в статье 1 Условия с момента подписания настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет действовать впредь до истечения 6 месяцев со дня, когда одна из Сторон сообщит другой Стороне в письменном виде о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение открыто для подписания другими государствами — участниками Содружества Независимых Государств.

Совершено в Москве 20 июля 1992 г. в двух экземплярах, каждый на русском и белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

УСЛОВИЯ
поставок товаров между предприятиями и организациями
Российской Федерации и Республики Беларусь

Настоящие Условия регулируют порядок заключения и исполнения предприятиями и организациями договоров на поставку товаров по межправительственным соглашениям о торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Договоры на поставку товаров между предприятиями и организациями обоих государств заключаются с учетом порядка и сроков, установленных Соглашением об общих условиях поставок товаров между организациями государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанному от 20 марта 1992 г. в Киеве.

2. Споры между предприятиями и организациями, возникающие при заключении и исполнении договоров на поставку товаров по межправительственным соглашениям, разрешаются арбитражными органами обоих государств в соответствии с Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, подписанным 20 марта 1992 г. в Киеве.

II. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И НОМЕНКЛАТУРА
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ,
ПРИЕМКИ ТОВАРОВ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам), иной документации или договорам.

Номера и индексы стандартов, технических условий и иной документации указываются в договоре.

В договоре может быть установлено, каким документом изготовитель (поставщик) должен подтвердить качество поставляемого товара и порядок высылки потребителю этого документа.

Гарантийный срок на товар устанавливается в стандартах и технических условиях.

Если в стандартах или технических условиях гарантийные сроки не установлены, они могут быть установлены в договоре.

2. Изготовитель (поставщик) обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течение гарантийного срока, или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения получателем правил эксплуатации или хранения товара.

Устранение дефектов или замена товара производится в сроки, предусмотренные в договоре.

3. Если качество поставляемого товара окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям договора, покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товара, взяв его на ответственное хранение, а если товар оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм и замены товара на качественный.

Если изготовитель (поставщик) в течение 10 дней, а по скоропортящемуся товару в течение 24 часов, со дня получения извещения о принятии товара на ответственное хранение не распорядится товаром, получатель вправе реализовать этот товар на месте или возвратить изготовителю (поставщику). При этом скоропортящийся товар возврату не подлежит.

4. Товар должен поставляться комплектно, в соответствии с требованиями стандартов, технических условий или договора.

При поставке некомплектных товаров изготовитель (поставщик) должен в 20-дневный срок с момента требования покупателя доукомплектовать или заменить его другим комплектным товаром.

5. При поставке немаркированного или ненадлежаще маркированного товара покупатель (потребитель) вправе за счет изготовителя (поставщика) перемаркировать товар, а в случаях, предусмотренных в договоре, отказаться от принятия и оплаты этого товара.

6. Количество, ассортимент, сроки и порядок поставки товаров определяются Сторонами в договоре.

Количество товара определяется в договоре с учетом объемов поставок, предусмотренных межправительственными соглашениями и доведенных до поставщиков и покупателей в установленном порядке.

7. Порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству определяются Сторонами в договоре.

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от получения указанных товаров и заключения договоров на их поставку, сообщив об этом органу, определившему объемы в установленном порядке.

8. При заключении и исполнении договора поставки применяются свободные (договорные) цены, а также регулируемые государственные цены, если их применение в расчетах с потребителями предусматривается соответствующими нормативными актами Российской Федерации и Республики Беларусь.

В случае изменения регулируемой цены в течение срока действия договора товар оплачивается по цене, действующей на момент отгрузки (сдачи).

III. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Предприятия и организации договаривающихся государств, независимо от форм собственности и характера деятельности, нарушившие условия поставки товаров в соответствии с заключенными договорами (контрактами) и порядок расчетов, несут имущественную ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, а также возмещают причиненные другой Стороне убытки.

В договоре (контракте) могут быть предусмотрены другие меры имущественной ответственности Сторон за нарушение условий договора (контракта).

2. За необоснованный отказ от заключения договора на поставку товаров в соответствии с установленными квотами и актами, определяющими объемы, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере стоимости товара, на поставку которого должен быть заключен договор.

3. За просрочку поставки или недопоставку товара поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50 процентов стоимости недопоставленного в срок товара по отдельным наименованиям номенклатуры. Неустойка взыскивается с нарастающим итогом, если иное не предусмотрено в договоре.

В договоре с согласия обеих Сторон может быть установлен иной размер неустойки.

4. Если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям договора, а также если поставлен некомплектный товар, изготовитель (поставщик) уплачивает покупателю (получателю) штраф в размере 20 процентов стоимости товара ненадлежащего качества или некомплектного.

5. За уклонение от оплаты продукции покупатель (плательщик) уплачивает поставщику штраф в размере 20 процентов от суммы, от уплаты которой он уклонился, а также пеню в размере не менее 0,2 процента за каждый день просрочки,

6. За пользование неосновательно полученными поставщиком или покупателем денежными суммами при расчетных операциях виновная Сторона уплачивает другой Стороне за все время пользования 20 процентов годовых.

По претензиям и искам в связи с уплатой неустойки (штрафа, пени) проценты не начисляются.

7. За поставку вопреки требованиям стандартов, технических условий или договора без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке, а также за поставку товара без средств пакетирования, если согласно договору поставщик должен отгружать товар в средствах пакетирования, поставщик (изготовитель) уплачивает покупателю (получателю) штраф в размере 2 процентов стоимости такого товара.

8. За просрочку возврата (сдачи) тары, упаковки, средств пакетирования, специальных контейнеров свыше сроков, предусмотренных в договоре или обязательном для Сторон нормативном акте, покупатель (получатель) уплачивает поставщику (изготовителю) штраф в размере 300 процентов стоимости невозвращенной тары, упаковки, средств пакетирования и специальных контейнеров.

Уплата штрафа за просрочку возврата (сдачи) тары, упаковки, средств пакетирования и специализированных контейнеров не освобождает получателя товара от обязанностей их возврата (сдачи).

Тара, упаковка, средства пакетирования или спецконтейнеры считаются утраченными, если они не возвращены в течение трех месяцев с момента наступления срока возврата.

9. Санкции, предусмотренные настоящими Условиями, исчисляются исходя из цен, по которым производятся расчеты за поставленный товар, если иное не установлено договорами.

Текст документа сверен по:
"Бюллетень международных договоров"
N 10, 1993 год

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в течение срока его действия, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить материалы защитные «Аутокрин» ® , именуемые в дальнейшем «Товар» по ценам, на условиях и в ассортименте согласно счетов-протоколов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1. Качество поставляемого Товара удостоверяется: паспортом качества на каждую партию Товара. Поставщик не передает права на оформление копий вышеуказанных документов Покупателю.

2.2. Приемка Товара производится в соответствии с «Положением о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным Советом Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008г.

3.1. Товар поставляется по ценам и на условиях, изложенных в счете-протоколе, являющемся неотъемлемой частью данного Договора. Общая сумма Договора формируется из сумм, указанных в счетах-протоколах к данному Договору. Ставка НДС — 20%.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет; валюта платежа – белорусские рубли.

3.3. Условия оплаты указываются в счет-протоколе, являющемся неотъемлемой частью данного Договора.

3.4. Срок поставки товара – в течение 30 календарных дней с момента предоплаты, если иное не указано в счет-протоколе.

3.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются исполненными в момент передачи Товара со склада Поставщика в случае отгрузки самовывозом и в момент доставки товара на склад Покупателя в случае поставки согласно п.3.8. настоящего договора.

3.6. Днем исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору считается дата поступления оплаты по счету-протоколу на расчетный счет Поставщика.

3.7. Условия поставки указываются в счет-протоколе, являющемся неотъемлемой частью данного Договора.

3.8. Дата проведения отгрузки Продукции подлежит обязательному согласованию Сторонами.

3.9. В случае, когда отгрузка Товара на транспортное средство, предоставленное Покупателем, осуществляется в количестве, превышающем установленное Поставщиком (производителем) ограниченное (допустимое) для перевозки в качестве неопасного груза, транспортное средство должно быть оборудовано в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по территории Республики Беларусь».

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.2. При нарушении сроков поставки товара, указанных в п.3.4. договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% от стоимости предварительно оплаченного товара за каждый день нарушения срока поставки.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажора (принятие актов законодательства, препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему договору, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.).

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

5.2. Истечение срока действия настоящего Договора не затрагивает права и обязанности Сторон, которые возникли до момента его истечения, и должны быть исполнены Сторонами в полном объеме.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному письменному соглашению Сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.1. Все уведомления в рамках настоящего Договора направляются Сторонами в письменном виде.

6.2. Стороны признают действительность документов, направленных посредством факсимильной связи, при последующем предоставлении оригиналов документов курьером или почтовым отправлением в срок до 10 рабочих дней.

6.3. Стороны обязуются принять меры к урегулированию всех спорных вопросов, возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров. При не достижении согласия по истечении 10 рабочих дней с момента начала переговоров, до обращения в суд с иском обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). В случае неисполнения обязательств в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней спор передается на рассмотрение компетентного Экономического суда по подсудности.

6.4. Для регулирования вопросов, не отраженных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь, в том числе Гражданским кодексом Республики Беларусь, «Положением о поставках товаров в Республике Беларусь», утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 8 июля 1996 № 444 и иными актами законодательства.

6.5. Настоящий Договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Оставьте комментарий